本招标项目黑龙江浩扬沥青有限公司高效清洁粉煤加工项目，资金来源为企业自筹资金，招标人为黑龙江浩扬沥青有限公司*。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：黑龙江浩扬沥青有限公司高效清洁粉煤加工项目一期；

2.2建设地点：黑龙江省绥化市安达市；

2.3建设规模：新建总建筑面积2375.84平方米，其中原煤棚1500平方米，吨包车间420平方米，配套附属用房186平方米，消防泵房及水池269.84平方米，配套厂区道路、绿化等基础设施建设；

2.4计划开工日期：2024年05月15日；计划竣工日期：2024年06月15日，计划总工期31日历天（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；

2.5招标范围：工程量清单及图纸所包含的全部内容；

2.6质量要求：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；

2.7标段划分：本项目不划分标段；

2.8招标控制价：5941296.21元。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求潜在投标人须为中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织，具备有效的营业执照，须同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质与钢结构工程专业承包三级及以上资质，并在人员、资金等方面具有相应的施工能力；且具备有效期内的安全生产许可证。

3.2投标人拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业证书，并具备有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他在施建设工程的项目经理。需提供项目经理在本企业缴纳连续3个月（2024年2月至2024年4月）的社保记录。注：同时提供社保证明的查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图等以便进行核实、如外省未联网企业须提供当地社保部门出具的加盖社保部门专用章的社保证明；（中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅颁发的《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》（建办市函〔2019〕92号）的“六类人员”除外，须提供证明材料）。

3.3投标人拟派项目管理机构人员：投标人须按照按《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》的通知黑建规〔2023〕2号要求规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则其投标将被否决。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位或人员。（项目管理机构人员仅要求提供项目负责人相关证件，其他项目管理机构人员填报项目管理机构人员配置表，无需提供相关证件。并对中标人的项目管理机构人员进行施工现场系统管理。）

3.4投标人还需满足的其他条件：

3.4.1投标人、法定代表人及拟派项目经理如在中国执行信息公开网网站及各级信用信息共享平台被列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。

3.4.2投标人、法定代表人及项目经理近3年如有行贿犯罪行为（本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书（以中国裁判文书网公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均将被否决。

3.6本项目不接受联合体投标。

3.7本项目资格审查方式采用资格后审，主要资格审查标准、内容等详见招标文件。

4、招标文件的获取

4.1*下载时间为2024年04月18日17时00分至2024年04月25日17时00分（北京时间，下同）*。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。